建筑装饰工程施工合同

建筑装饰工程施工合同,标签：解除劳动合同书,购销合同书范本,http://www.kuaixue5.com
└───────────────┴──────────┴───────┘ 
　　６．３　工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料　　天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在　　天内，结清尾款。 
　　第七条　关于材料供应的约定 
律师365
　　７．１　本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值　　％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 
　　７．２　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。 
　　第八条　有关安全生产和防火的约定 
　　８．１　甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 
　　８．２　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　８．３　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
　　８．４　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 
　　第九条　奖励和违约责任 
　　９．１　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方　　元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的　　％支付滞纳金。 
　　９．２　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方　　元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方　　元，作为奖励。 
　　９．３　乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同５．２款增加优质价款外，甲方支付乙方　　元，作为奖励。 
　　９．４　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 
　　９．５　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 
　　９．６　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 
　　９．７　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 
　　９．８　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 
　　第十条　争议或纠纷处理 
　　１０．１　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 
　　１０．２　当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由　　　仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 
　　第十一条　其它约定 
　　第十二条　附则 
　　１２．１　本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。 
　　１２．２　本合同正式两份，双方各执一份。副本　　份，甲方执　　份，乙方执　　份。 
　　１２．３　本合同履行完成后自动终止。 
　　１２．４　附件 
　　（１）施工图纸或作法说明 
　　（２）工程项目一览表 
　　（３）工程预算书 
　　（４）甲方提供货物清单 
　　（５）会议纪要 
　　（６）设计变更 
　　（７）其他 
　　甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）： 
　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人： 
　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人： 
　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址： 
　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话： 
　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真： 
　　邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码： 
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行： 
　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名： 
　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号： 
　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 
　　附表一： 
　　　　　　　　　　×××工程甲方供应材料设备一览表 
┌─┬────────┬───┬──┬──┬──┬───┬───┬──┐ 
│序│ 材料或设备名称 │ 规格 │ 单 │ 数 │ 单 │ 供应 │ 送达 │ 备 │ 
│号│　　　　　　　　│ 型号 │ 位 │ 量 │ 价 │ 时间 │ 地点 │ 注 │ 
├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤ 
│　│　　　　　　　　│　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│ 
│　│　　　　　　　　│　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│ 
│　│　　　　　　　　│　　　│　　│　　│　　│　　　│　　　│　　│ 

上一页  [1] [2] [3]  下一页

上一篇：广告合同

你可能还感兴趣的《建筑装饰工程施工合同》相关文章

• 建筑装饰工程施工合同
• › 建筑装饰工程施工合同
• › 建筑装饰学院室内设计专业自我评定
• › 建筑装饰认识实习报告
• › 建筑装饰合同
• › 建筑装饰工程施工合同（2）
• › 建筑装饰工程施工合同（1）
• › 建筑装饰工程施工合同（乙种本）（示范文本）
• › 建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本）
• 在百度中搜索相关文章：建筑装饰工程施工合同
• 在谷歌中搜索相关文章：建筑装饰工程施工合同
• 在soso中搜索相关文章：建筑装饰工程施工合同
• 在搜狗中搜索相关文章：建筑装饰工程施工合同