10．2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。
11．1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
12．1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。
12．2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。
12．3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12．4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
12．5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12．6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12．7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12．8 双方约定其它违约责任：_________。
第13条 争议的解决方式
13．1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交大连仲裁委员会仲裁；
（2）依法向工程所在地人民法院起诉。
14．1 双方关于不可抗力的约定：_________。
第15条 保险_________。
16．1 合同生效日期：_________年_________月_________日
17．1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。
第18条 合同备案、鉴证
18．1 合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。
第19条 其它约定_________。
发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
Tag:装修合同，装修合同样本,家庭装修合同，合同范本 - 装修合同
- 大连市住宅室内装饰装修施工合同
- › 大连市住宅室内装饰装修施工合同
- 在百度中搜索相关文章：大连市住宅室内装饰装修施工合同
- 在谷歌中搜索相关文章：大连市住宅室内装饰装修施工合同
- 在soso中搜索相关文章：大连市住宅室内装饰装修施工合同
- 在搜狗中搜索相关文章：大连市住宅室内装饰装修施工合同